2017年二级建造师法规及相关知识真题及答案
信息来源：指方资格证网 发布时间：2017年10月21日 已阅读 [ 2717 ] 次
摘要：2017年二级建造师法规及相关知识真题及答案
1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
【答案】B
【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6。
2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理
D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理
【答案】C
【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11。
3.建设用地使用权自（ ）时设立。
A.土地交付
B.转让
C.登记
D.支付出让金
【答案】C
【解析】考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17
4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（ ）。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
【答案】C
【解析】考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。参见教材P28。
5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（ ）。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
【答案】C
【解析】考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。200×20%×2+10=90万元。参见教材P34。
6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
【答案】B
【解析】考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。参见教材P38
7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（ ）。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如
期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果
【答案】B
【解析】考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。参见教材P151。
8.根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（ ）。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公
告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并
在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部
门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。
D. 行政处理决定再被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
【答案】B
【解析】考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。参见教材P107。
9.关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。
A.变更注册后，注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动申请
【答案】D
【解析】本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的，应当提交下列材料：①注册建造师变更注册申请表；②注册证书和执业印章；③申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；④工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）。参见教材P66
10.关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。
A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除
【答案】B
【解析】考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；②合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内扔未完工的；③已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；④将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，应予支持：①未按约定支付工程价款的；②提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标注的；③不履行合同约定的协助义务的。
11、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（ ）。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
【答案】B
【解析】考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：1、查封、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；教材P328。
12、关于联合体投标的说法，正确的是（）
A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级
【答案】B
【解析】考查招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。教材P83。
13、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（ ）。
A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
B.未按照节能设计进行施工
C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测
D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重
【答案】A
【解析】教材P105。
14、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（ ）。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未坐规定的，可不受强制性标准的限制
【答案】C
【解析】工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。P教材260。
15、关于建设工程合同承包人工程价款优先受尝权的说法，正确的是（ ）。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
【答案】A
【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定，1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权由于抵押权和其他债权，教材P116。
16、关于行政复议的说法，正确的是（ ）。
A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以一并向行政复议机关提出审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
【答案】C
【解析】选项A，行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项B行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项D，行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的下列规定不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请：(1)国务院部门的规定；(2)县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定；(3)乡、镇人民政府的规定。但以上规定不含国务院部、委员会规章和地方人民政府规章。规章的审查依照法律、行政法规办理。教材P304。
17、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。
A、施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B、竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程竣工验收合格证明文件
C、工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D、工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档
答案：D
【解析】竣工验收备案。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。工程竣工验收备案表一式两份，l份由建设单位保存，1份留备案机关存档。教材P293。
18、关于节能技术进步的说法，正确的是（ ）。
A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B、国家采取强制措施研发施工节能技术
C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持
答案：A
解析：节能技术进步。选项A,利用财政性资金引进循环经济重大技术、装备的，应当制定消化、吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施。选项C，国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲，指导节能技术研究、开发和推广应用。选项D，国务院和省、自治区、直辖市人民政府及其有关部门应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究、应用示范和产业化发展列入国家或者省级科技发展规划和高技术产业发展规划，并安排财政性资金予以支持。教材P191。
暂缺19题
20、关于劳动合同效力的说法，正确的是（ ）。
A、用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
B、存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
C、用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
D、劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
答案：A
解析：劳动合同的生效与无效
21、某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（ ）。
A、甲、乙承担连带赔偿责任
B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任
C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任
D、甲和乙承担按份赔偿责任
答案：A
解析：转包的法律责任，教材P102。
22、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（ ）。
A、由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督
B、发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
C、施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D、发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
答案：C
解析：安全专项施工方案的实施，教材P220。
23、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（ ）。
A、一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B、申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断
C、仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项可提起诉讼
D、仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
答案：D
解析：冲裁裁决的执行，教材P334。
24、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（ ）。
A、组织制定本单位安全生产操作规程
B、编制安全专项施工方案
C、如实记录安全生产教育和培训情况
D、建立健全本单位安全生产责任制
答案：C
解析：专职安全生产管理人的职责，教材P206。
25、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。
A、按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B、建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员
C、建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
答案：D？有异议，暂不讲解。
解析：专职安全生产管理人员配备要求，教材P207
26、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（ ）。
A、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
B、施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持
C、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
D、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
参考答案：A
解析：考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。参见教材P121。
27、关于评标结果异议的说法，正确的是（ ）。
A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
B、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议
C、对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出
D、招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行
参考答案：C？有异议，暂不讲解
解析：考查的是中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。参加教材P89。
28、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（ ）。
A、施工企业
B、建设单位
C、建设用地使用权人
D、国家
参考答案：D
解析：考查的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见教材P195。
29、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（ ）。
A、资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B、企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质
C、资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D、项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
答案：D
解析：施工企业资质证书申请、延续、变更，教材P56
30、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（ ）。
A、60%
B、90%
C、70%
D、80%
答案：B
解析：施工单位安全费用的提取管理
31、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（ ）。
A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标
答案：B
解析：招标的基本程序之编制招标文件，教材P78。
32、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（ ）。
A、请求减少价款至16万元
B、以欺诈为由解除合同
C、以重大误解为由请求撤销合同
D、请求甲承担缔约过失责任
答案：B？暂不讲解
解析：可撤销合同，教材P124。
33、关于电子招标投标的说法，正确的是（ ）。
A、投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件
B、投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件
C、投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收
D、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交
答案：D
解析：电子招投标，教材P76。
34、关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（ ）之日起算。
A、颁发施工许可证
B、工程竣工验收合格
C、工程缺陷责任期届满
D、工程法定最低保修期届满
答案：B
解析：工程合理使用年限（设计依据和设计深度），教材P280。
35、根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（ ）。
A、隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查
B、隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人方可覆盖
C、监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D、监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作
答案：B
解析：考查施工质量检验和返修的规定。选项A，隐蔽工程不合格，修复后必须经过验收合格才能覆盖；选项B，如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收，那么需要提前24小时告知承包人；选项C，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。教材P270。
36、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（ ）。
A、中心
B、毗邻建筑物
C、边界
D、周边50米
答案：C
解析：施工现场环境噪声污染的防治，教材173页。
37、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（ ）。
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
参考答案：B
解析：考查的是施工许可证的法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。参见教材P50。
38、关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。
A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B、投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
C、投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
D、投标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息
参考答案：A
解析：考查的是投标保证金。选项B，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项C，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。选项D，招标人终止招标，应当收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P85。
39、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（ ）。
A、劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B、用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C、劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
D、劳动者在婚丧假期间。用人单位可以不支付工资
参考答案：C
解析：考查的是劳动合同的履行和变更。选项A，货币工资，包括各种工资、奖金、津贴、补贴等；选项B，工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式替代货币支付；选项B，工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付；选项D，劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期间和依法参加社会活动期间以及非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资。
41.关于仲裁协议效力的说法。正确的是（ ）。
A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出
B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效
参考答案：D
本题考查是仲裁协议。选项A正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出”；选项B正确的说法应为“仲裁协议独立存在，合同的变更，解除、终止或者无效。以及合同成立后未生效，被撤销等，均不影响仲裁协议的效力”；选项C，正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。参见教材P331。
42、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（ ）基层人民法院提出。
A.当事人所在地
B.调解协议履行地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地
【答案】D
【解析】考查民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在基层人民法院提出。教材P323。
43、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（ ）。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
【答案】D
【解析】考查投标保证金。选项A，撤回投标文件必须以书面方式提交申请；选项B，投标保证金于撤回投标文件之日起5日内退还。选项C，投标截止日后撤回投标文件，招标人可不退还投标保证金，教材P85。
44、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担
D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大
【答案】A
【解析】考查赔偿损失限制。选项B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担；选项C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔；选项D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施，教材P118。
缺45题。
46、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（ ）。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒
【答案】C
【解析】考查建设工程刑事责任的种类及承当方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。教材P42。
47、关于民事诉讼送达的说法，正确的（ ）。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的，应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达
【答案】A
【解析】考查民事诉讼的审判程序。选项B，诉讼文书以送达回证上的签收日期为送达日期；选项C，受送达人被监禁的，通过其所在监所转交，为转交送达；选项D，直接送诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。教材P320。
48、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（ ）。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
【答案】D
【解析】考查政府部门安全监督管理的相关规定。选项A，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密；选项B，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；选项C，需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理，教材P256。
49、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良作为的是（ ）。
A.以他人名义投标
B.将承包的工程违法分包
C.未在规定期限内办理资质变更手续
D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重
【答案】C
【解析】考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项A、B、D，属于承揽业务不良，教材P104-105。
50、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（ ）。
A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见
【答案】A
【解析】考查施工生产安全事故应急救援预案的评审和备案。选项B、C，中央管理的总公司（总厂，集团公司，上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门，国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案。其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。选项D，建筑施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。
51.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（ ）。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满，乙享有该设备的所有权
【答案】C
【解析】考查的是融资租赁合同的法律规定。选项A, 出售方丙需要向乙承担违约责任；选项B，租赁方破产清算，融资租赁资产不计入租赁方的资 产；选项D，租赁期满后，承租人可以继续租赁，也可以补全租金后拥有设备所有权。参考教材P164-165。
52.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（ ）。
A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件
B.地下使用的防水材料
C.用于砌筑砂浆的水泥
D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
【答案】A
【解析】考查的是施工监测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块；②用于承重墙体的砌筑砂浆试块；③用于承重结构的钢筋及连接接头试件；④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材P269。
53.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定 如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（ ） 。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元
C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
D.请求甲支付委员金6万元
【答案】B
【解析】考查的是定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金， 6+4=10万。参见教材P127。
54.国家实行固定资产投资项目（ ）评估和审查制度。
A.节地
B.节水
C.节能
D.节材
【答案】C
【解析】考查的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。参见教材P187。
55、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（ ）。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止
【答案】B
【解析】考查行政强制的种类。行政机关依法做出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。所以选项ACD错误，教材P343。
56、关于劳动合同效力的说法，正确的是（ ）。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
【答案】C
【解析】考查劳动合同的生效与无效。选项A，用人单位免除自身责任的，劳动合同全部或部分无效。选项B，用人单位发生合并或者分立的，原劳动合同继续有效，劳动合同有承继其权利和义务的用人单位继续履行。选项D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间，教材P131。
57、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（ ）。
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
【答案】C
【解析】考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A选项，与项目规模无关；B选项，注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，不得变更注册至另一企业；D选项，缺少建设单位同意。
58、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（ ）。
A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
【答案】A
【解析】招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。教材P84。
59、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（ ）。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任
【答案】C
【解析】债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。教材P123。
60、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（ ）。
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
【答案】D
【解析】建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
61.下列建设工程施工合同中，属于无效的有（ ）。
A.承包人对工程内容又重大误解订立的
B.承包人胁迫发包人订立的
C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
D.建设工程必须进行招标而未招标订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
【答案】CDE
【解析】考查的是无效合同。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。参见教材P120。
62.债的产生根据有（ ）。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
【答案】ABDE
【解析】考查的是建设工程债的发生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。参见教材P20。
63.下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（ ）。
A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B.联合体未提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
【答案】BCDE
【解析】本题考查的是招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价地域成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材P80。
64.下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（ ）。
A.继续履行
B.赔礼道歉
C.赔偿损失
D.恢复原状
E.支付违约金
【答案】ACE
【解析】考查的是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。参见教材P126。
65.关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，有施工企业负责维修并承担赔偿责任
D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担
【答案】ACE
【解析】考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按照原则处理。参见教材P296。
66、关于民法的说法，正确的有（ ）。
A、商法是民法的特别法
B、民法不调整人身关系
C、合同法与民法是并列关系
D、《建筑法》不属于民法
E、经济法是民法的组成部分
参考答案：AD
【解析】考查的是法律体系的基本框架。选项A，我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分；选项B，民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民，与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。选项C，合同法属于民法；选项D，《建筑法》属于行政法；选项E，经济法和民法是并列关系。参见教材P2。
67、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（ ）。
A、以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B、未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
C、无正当理由未出庭作证的证人证言
D. 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
E、无法与原件、原物核对的复印件、复制品
参考答案：BCDE
【解析】考查的是民事诉讼依据。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听材料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。选项A，不得作为认定案件事实的依据。参见教材P314。
68、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法（试行）》，属于合法分包的有（ ）。
A、经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B、施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C、施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D、劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E、专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
参考答案：BE
【解析】考查的是转包、违法分包和挂靠行为的界定。选项A、C、D是违法分包。参见教材P100。
69、关于劳务派遣的说法，正确的有（ ）。
A、经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
B、劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C、劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D、用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E、除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
参考答案：ABC
【解析】考查的是劳务派遣。选项D，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位；选项E，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。参见教材P137-138。
70、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业中（ ）。
A、抢修作业
B、保密工程作业
C、抢险作业
D、生产工艺上要求必须连续进行的作业
E、产生环境噪声污染较轻的作业
参考答案：ACD
【解析】考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。
71、下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.不同投标人的投标报价呈规律性差异
E.投标人之间约定中标人
【答案】ABCD
【解析】考查禁止投标人相互串通投标。选项E是属于投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。教材P86。
72、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
【答案】DE
【解析】考查劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。教材P134。
73、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（ ）。
A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的
B、劳动合同期满，但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
C、因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的
D、用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的
E、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的
参考答案：ABE?AE，有异议，暂不讲解。
【解析】考查的是终止劳动合同的经济补偿。选项B,除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，终止固定期限劳动合同的；选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定；选项D，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的。参见教材P136。
74、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲公司提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（ ）。
A、直接变卖该工程
B、直接与甲协议以工程折价受偿
C、直接转移占有该工程
D、直接要求保证人代为清偿债务
E、向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
参考答案：BDE
【解析】考查的是抵押权和保证担保。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押人可以向人民法院提起诉讼。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。参见教材P31和P33。
75、根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。
A、有完整的技术档案和施工管理资料
B、有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件
C、完成建设工程设计和合同约定的主要内容
D、有施工企业签署的工程保修书
E、有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告
参考答案：AD
解析：本题考查的是竣工验收应具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。参见教材P285。
76、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（ ）。
A、不得压缩合同工期
B、确保地下管线的安全
C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E、审查专项施工方案
【答案】CD
【解析】考查建设单位相关的安全责任。建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地的。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期；选项B，是施工单位的责任；选项E，对专项施工方案进行审查是监理单位的责任。教材P247、252。
77.某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（ ）。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
【答案】CE？ABCE暂不讲解。
【解析】考查的是建设工程民事责任的主要承担方式。选项D，消除影响只适用于侵权。参见教材P41。
78.下列用工方式中，属于违法用工的有（ ）。
A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
【答案】AD？A选项读不通。暂不讲解。
【解析】考查的是劳务派遣。选项B、C，施工企业与劳务派遣企业和分包企业直接签订合同，不与劳动者或分包企业工人签订合同，所以不属于违法分包。参见教材P137。
79.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ）。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
【答案】BCD
【解析】考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。参见教材P9。
80.下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。
A.就同意招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
【答案】ABCE
【解析】考查的是禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；④对潜在投标人或者投标人才去不同的资格审查或者评标标准；⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；⑥依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；⑦以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
